- 相关推荐
承包经营合同通用15篇
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,越来越多事情需要用到合同,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的承包经营合同,仅供参考,大家一起来看看吧。
承包经营合同1
合同编号:
签订地点:
定做方:(简称甲方)
承揽方:(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》规定,结合本工程实际情况,双方友好协商签订本合同,以共同遵守。
一、加工制作内容:
1、按甲方提供之图纸加工,甲方提供图纸项目全称为_______________
2、制作内容:
1)主钢构:由定做方提供钢板材质:Q235□ Q345系列09CuPCrNi耐候钢□吨位:____约单价:____
2)次钢构
材质:Q235□ Q345□吨位:约单价:
3)其他:
以上单价主构件进行抛丸除锈,由定做方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同价款及结算方式:
1、合同总价暂定为____大写。
2、合同签订当日甲方付金(最后一次提货时抵充货款,如甲方定金当日未到乙方公司账户,本合同不予生效)。
3、结算方式:按合同规定及甲方图纸制作,成品按理论重量进行决算(以现金或转账)。最后一次提货前将所剩价款一次性付清,否则不得提货。
三、质量要求:
1、乙方必须按照国家现行钢结构制作、验收规范(钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx)认真加工制作,确保构件质量达到钢结构规范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料质量保证书、合格证,且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。
3、要求第三方检测单位为:
1)检测内容:抗滑移系数实验□超声波探伤检测□钢材力学性能复验□
2)其他检测项目:
3)试验检测费用:合同价格□甲方自理□
四、交货地点和时间:
1、交货地点:甲方在乙方厂房内提货。
2、交货时间:____年____月____日开始提货。
五、包装及运输:
1、乙方负责装车,装车时应按照规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木,尽量避免运输工程中出现构件变形、油漆损伤,装车费含在合同价内。
2、甲方负责运输,运输标志应该按要求实施(具体要求由甲方在发运前另行交底)。
3、运输费用由甲方承担,构件到位后甲方负责卸车。
六、双方权利及义务:
1、甲方向乙方提供完整的构件图纸两套,并签字认可。由乙方按照甲方图纸进行加工制作。
2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问及时给予解答,并提供修改变更通知。否则由此引起的工期延误以顺延。
3、甲方如现场发现严重质量问题及时通知乙方进行整改,乙方接到通知后24小时内赶到现场协助解决。
4、乙方质量问题导致返工,乙方负责修复,并承担返工费及直接费用。
七、违约责任:按《合同法》相关规定执行。
八、合同纠纷处理方式:甲乙双方在合作过程中,如发生纠纷,应由双方友好协商解决,协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。
九、附则:
1、本合同份。
2、本合同由甲乙双方签字盖章,此合同有效期为月____年____月____日。
3、未尽事宜,双方协商解决另补充合同。
甲方(盖章):____乙方(盖章):____
委托代理人:________委托代理人:____
联系方式:____________联系方式:____
开户行:____________开户行:________________
账号:________账号:____________
日期:____________日期:____________
承包经营合同2
发包人(下称甲方):
承包人(下称乙方):
为了更好地开展xx—xxx经营服务,经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方在xx—xxx—xxx—xxx事宜达成一致,并签订本协议书,以资双方共同遵守。
一、合同标的
甲方将座落在xx—xxx—xxx—xxx店面承包给乙方经营,乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包受益权。
乙方对甲方所有xx—xxx—xxx—xxx—x现状已有充分了解,愿意承包经营甲方的上述店面,并保证合法经营。
甲方将经营xx—xx所需的证照提供给乙方保管使用,乙方应当按照经营范围正当经营,并切实维护甲方的商誉。
二、经营方式及经营证照
1、乙方承包经营期间,实行独立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工。
2、甲方于本协议签字之日将xx—xx经营所需的各种证照交给乙方。
3、上述证照乙方经营期间由乙方保管,证照的年检工作及相关费用由乙方负责,甲方提供必要的协助。
4、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方。
三、承包期限及承包金缴纳
1、承包期限为年,即从20xx年月日起至201年月日止。
2、乙方承包经营的年承包金为人民币大写:元,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金:
a。乙方付甲方承包经营保证金人民币大写:___________________元;
b。乙方每月20日前把次月承包金支付甲方人民币大写:_______________________元;
四、承包保证金
乙方向甲方缴纳保证金人民币大写:元,乙方违约的,乙方无权主张保证金,保证金归甲方所有。乙方无违约行为的,甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金。
乙方缴纳的保证金由甲方保管期间,不计收利息。
五、甲方的权利义务
1、甲方有权按约定收取承包金。
2、本协议签订后甲方应及时将xx—xxx—x店面工作交给乙方使用,乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态,能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收(详见移交清单)。
3、甲方将xx—xxx经营店面设备设施提供给乙方,以便乙方经营过程中负责维护保养。
六、乙方的权利义务
1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金。
2、乙方应当合法经营。
3、乙方应当爱护xx—xxx经营店面设备设施,适时维修和保养。经营期间的水电费用、接待费及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担。
4、在协议解除或终止时,设备设施应按移交时的清单完好交给甲方,如有损坏或丢失,乙方应维修好或按造价赔偿给甲方;
5、乙方在经营中不得违反国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负。乙方与第三方之间签订的任何协议与甲方无关,涉及甲方的应事先征得甲方同意。
6、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产。
7、乙方不得以甲方xx—xxx—x名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动,不得作出任何有损甲方利益的行为。
七、违约责任
双方应当积极履行本协议书条例,任何一方违约,均应向守约方承担违约金人民币大写元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失。
一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行。
八、其它
1、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方有优先承包经营权。
2、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施。
3、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定。补充条款具有与本协议同等的效力。
九、本协议经双方签字后生效x
协议一式二份,甲乙双方各一份。
甲方:
乙方:
年月日
承包经营合同3
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):身份证号:甲、乙双方经过友好商谈,就乙方以甲方名义承接并经营【________】一事达成如下协议,望共同遵照执行。
第一条承包经营项目情况
座落地址:________________________________。
建筑面积:__________平方米。
项目类型:________________。
第二条承包经营方式
洽谈承接【________】项目的物业管理事宜由乙方独自与该项目开发建设单位进行,承接后乙方可以甲方名义进行物业管理和物业服务,自本合同生效后,有关该小区的所有物业管理收入和支出均由乙方负责,独立核算、自收自支、自负盈亏。即:
1、全部业态所收取的物业管理和内外建筑体广告收入及其它物业管理收益均由乙方收取并支配。
2、乙方从事【________】物业管理所需费用(包括:人员工资、社保、工伤事故以及从事物业管理所需设备、设施、工具等购(添)置费用均由乙方承担。
第三条承包期限
承包期限暂定为____年,自______年___月___日起至______年___月___日止。
第四条承包费及承包费的支付方式
承包费为人民币元/年整,乙方须于项目洽谈之初一次性缴付元整,于招投标同时一次性再缴付元整,其他年度承包费余款据实依期结算交于甲方。
第五条承包期间相关经营管理事项的约定
1、乙方在承包期内自主经营,独立核算,自负盈亏,甲方不过问乙方的具体经营管理事宜。
2、承包期内乙方必须守法经营,设法规避经营风险,独立承担民事责任和刑事责任,在【________】物业管理活动中如发生丢失、盗抢、火灾等过失责任事故,造成人身或财产损失,甲方均不予承担任何责任。经营管理中乙方必须端正服务态度,积极化解矛盾,若给小区或业主造成人身财产损失时,必须控制事态,积极主动赔偿合理损失。
3、为经营所需,甲方同意在常德注册分公司,但无论在何种情况下乙方均不得以甲方名义从事与物业管理、物业服务无关的任何经营活动,亦不得擅自对外签约、出据证明等。
4、乙方在经营活动中不得影响到甲方声誉,若给甲方造成经济损失或声誉损失应予以赔偿,挽回影响。
第六条甲方顾问服务事项
1、利用甲方在物业管理专业领域多年积累的经验、管理模式、管理制度等优势为乙方所承接【________】项目提供顾问服务,指导日常管理工作,使【________】项目的物业管理逐步步入正轨。
2、甲方将分三个阶段提供物业管理顾问服务:
第一阶段:项目运营之初,乙方将于本期到【________】物业现场,主要提供项目开盘前后的物业管理在销售配合方面的顾问工作,相应协助组建物业服务团队并培训;
第二阶段:自______年___月___日起至【________】物业交付使用日止,乙方在此阶段依据乙方要求,派人进行项目巡视,主要完成物业服务团队的培训工作;
第三阶段:自【________】物业交付之后,甲方将派驻具有丰富的实际物业管理经验,熟悉日常物业管理流程,具备有较高专业资质并由乙方认同的经理(1人)以合理的时间间隔常驻现场进行指导工作,全面协助乙方执行【________】项目日常物业管理工作。甲方收取该驻场经理薪金及福利费用元整。甲方所派驻场经理出差的差旅费及指导乙方工作期间的食宿费由乙方据实报销。
除上述情况外,甲乙双方将以电话、传真、电子邮件等方式进行联系沟通。
第七条甲方帮助事项
1、行业主管部门的文件、资料等内容及时通知乙方。
2、甲方成形的规章制度、成熟的经验办法的提供。
3、公司进行物业资质年检、工商年检、法人代码证年检时,可以一并将乙方所管项目的相关情况报送年检。
第八条合同终止条件
1、本合同履行期满。
2、因任何一方违约,按照本合同约定可终止。
3、承包期内,经双方协商,提前终止合同履行。
4、承包期内如有下列四种情形之一,甲方有权随时单方终止本承包合同:一是因乙方违规操作或严重失职导致发生重大责任事故时;二是如与业主或相关人员发生大的纠纷,而又较长时间难以调和解决,矛盾有可能进一步升级时;三是不按时交纳承包费时,四是发生责任事故拒不赔付或赔付额达不到对方满意,或者其它原因给甲方造成不良影响时。无论何种情形解除本合同时,乙方均应以平和心态去面对和接受,并负责任地按照行业主管部门要求的退出程序退出【________】项目。
第九条违约责任
1)若甲方在乙方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为甲方违约,应当赔偿乙方人民币5万元作为违反本合同的违约金。
2)若乙方在甲方没有违反本合同的情况下提前解除合同,视为乙方违约,应当赔偿甲方人民币5万元作为违反本合同的违约金。
第十条未尽事宜约定
本合同未尽事宜经双方协商可以补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十一条附则
1、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、甲、乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该秘密的全部或部分内容,尤其是承包时限、阶段性目标等核心机密,否则应当赔偿被泄密方因此遭受的一切经济损失。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为五年。
3、本合同期三年届满后,乙方承包费标准调整为/年整。双方须于届满前一个月内续签承包经营合同。
4、由履行本承包经营合同引起或者与合同有关的争端,均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决争端的,一方可诉至人民法院通过法律途径解决争端。
5、本合同经双方签字盖章之后即为生效。
甲方(盖章):
____年____月____日
乙方(签字)
____年____月____日
承包经营合同4
发包方:____________平武县环保工程有限公司(以下简称甲方)
承包方:____________何林(以下简称乙方)
根据建设部、省建委关于施工企业推行《项目法》施工的文件精神,经公司研究决定:____________将我司承建的(平武县虎牙平坝林区保护管理用房附属污水净化沼气)工程总造价10.6万元,工程实行“项目经理”负责制形式的承包经营,经双方协商一致,拟定条款如下:
一、 (何林)同志,以该工程负责人的身份,代表公司执行工程承包合同,对工程项目的实施(质量、安全)负全面责任,本人的工资、养老保险、安全保险、失业保险在工程利润中自行列支。
二、乙方负责工程项目的管理人员、工程技术人员的聘任和选用,自主决定内部分配形式聘用工程技术人员和各工种工人待遇,按《劳动法》有关规定双方协商支付。
三、该工程实行“项目经理负责制”的风险抵押,单独二级独立核算,自负盈亏,包干上交的全面承包。承包合同签字后,乙方交风险抵押质量保证金总造价3%到甲方帐户,工程竣工验收后退给乙方,或冲抵上交管理费。乙方对该工程实行独立核算,无论盈亏,按工程总造价(包括附属工程)以竣工决算总额(8.46 % )上交公司管理费和营业税。其他部门的费用和个人所得税由乙方承付。
四、该工程的财务管理人员由乙方确定,财务管理要正规化,各种报表要按时上报,工资由乙方支付。
五、乙方全面负责工程的质量管理、安全管理。严格履行《建筑法》、《劳动法》、《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》和省、市建委有关文明施工管理规定,按图、按规范施工,按标准评验,确保工程质量和施工安全,建立严格的质量、安全和塔吊使用管理制度。质量、安全资料专人收集、管理。如出现质量、安全事故,乙方要如实按程上报,并承担直接经济责任和法律责任,甲方根据事故的实情,有权对直接责任人进行经济处罚和移交司法机关处理。
六、乙方必须按建设单位提供的施工图和更改通知施工,严格执行建设单位与施工单位签订的建设施工合同条款,保证工程质量、安全,圆满完成施工合同。
七、本合同经甲、乙双方代表签字盖印即生效,谁单方违约,必须承担因违约方给对方造成的一切经济损失(按总承包价款的10%),若有争议,由地方人民法院裁决。
八、属工程技术、质量要求、财务核算等有争议的,以国家和部门的规范为准,其它未尽事宜,协商解决。
九、工程款乙方必须拨进公司帐户。
十、其它约定事项:
1、乙方严格执行公司有关的质量、安全管理规定和塔吊报检使用规定。
2、若工程需要垫款由乙方自垫并负责施工完毕。
3、乙方在施工前必须向甲方提供适应该项目施工的专项安全施工组织设计和事故应急救援措施。
4、乙方在施工前必须向公司预交元的安全保证金,工程施工完毕验收合格后(无安全事故),公司全额退还乙方预交的保证金。
十一、本合同书一式二份,甲、乙双方各执一份。
甲方(发包人):____________法人代表:____________
乙方(承包人):____________签字:____________
____________年____________月____________日
承包经营合同5
发包人:承包人:保证人:(下称丙方)
为了更好地开展超市经营服务,经甲乙双方充分协商,就乙方承包经营甲方的XX超市事宜达成一致,并签订本协议书,以资双方共同遵守,超市承包经营合同范本、
一、合同标的
甲方将座落在的XX超市承包给乙方经营,乙方根据本协议书约定享有经营管理权和承包受益权、
乙方对甲方所有的XX超市的现状已有充分了解,愿意承包经营甲方的上述超市,并保证合法经营、
甲方将经营超市所需的'证照提供给乙方保管使用,乙方应当按照经营正当经营,并切实维护甲方的商誉、
二、经营方式
乙方承包经营期间,实行立核算、自负盈亏、自主经营、自主用工、
三、承包期限
1、承包期限为__年,即从20__年_月_日起至20__年_月_日止、实际承包期限自甲方移交之日起算、
2、根据法律规定或本协议书约定,提前解除或终止协议书履行的,不受上述期限的限制、
四、承包金及缴纳
乙方承包经营的年承包金为______元,采取先缴纳后使用原则;乙方应按下列方式向甲方缴纳承包金:
1.______________________;
2._______________________;
3._______________________;
4._______________________、
五、经营证照
1、甲方于本协议签字之日将超市经营所需的各种证照交给乙方,证照清单详见附件、
2、上述证照乙方经营期间由乙方保管,证照的年检工作及相关费用由乙方负责,甲方提供必要的协助、
3、乙方应在本协议书解除或终止之日将有效证照全部移交给甲方、
六、消费卡(券)
乙方同意甲方此前已发放的消费卡(券)可在乙方经营期间可继续使用,持卡(券)者在持甲方消费卡(券)至乙方消费时,乙方应当提供服务、
七、担保或保证金
丙方自愿为乙方在本协议框架类的全部义务向甲方提供连带责任担保,丙方提供担保的期间为二年、或乙方向甲方缴纳保证金_____元,乙方违约的,乙方无权主张保证金,保证金归甲方所有、乙方无违约行为的,甲方应在协议解除或终止后及时退还保证金、
乙方缴纳的保证金由甲方保管期间,不计收利息、
八、甲方的权利义务
1、甲方有权按约定收取承包金、
2、本协议签订后甲方应及时将超市移交给乙方使用,乙方在确认甲方提供的设备设施等处于适用状态,能够满足乙方正常承包经营需要时予以接收(详见移交清单)、
3、甲方将超市设备设施管道等的线路图提供给乙方,以便乙方经营过程中负责维护保养、
九、乙方的权利义务
1、乙方应按约定及时足额缴纳承包金、
2、乙方应当合法经营、
3、乙方应当爱护超市设备设施,适时维修和保养、经营期间的水电费用及其他有关部门收取的费用均由乙方自行承担、
4、乙方确需适当调整超市装饰的,应当事先征得甲方书面同意,所有费用由乙方承担;在协议解除或终止时,乙方应当将调整后的装饰等无偿地移交甲方享有、
5、乙方在经营中不得违国家的政策和法律,否则后果与经济责任自负、乙方与第三方之间签订的任何协议与甲方无关,涉及甲方的应事先征得甲方同意、
6、未经甲方同意,不得擅自使用甲方财产对外提供担保,不得擅自处置甲方财产、
7、乙方不得以甲方超市名义对外进行担保或从事与经营范围无关的经营活动,不得作出任何有损甲方利益的行为、
十、违约责任
双方应当全面履行本协议书约定,任何一方违约的,均应向守约方承担违约金______元;违约金不足以弥补守约方损失的,还应当赔偿守约方的损失、
一方违约的,守约方有权提前解除协议或终止本协议书的履行、
十一、其它
1、协议期满后,甲方如重新对外发包经营的,在同等条件下,乙方有优先承包经营权、
2、协议期满或解除后,原有设备及设施归甲方所有,乙方添置的设备设施归乙方所有,甲方可折价取得该部分设备设施、
3、协议中如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商作出补充规定、补充条款具有与本协议同等的效力、
十二、本协议经双方签字后生效、
十三、本协议一式三份,甲乙双方及担保人各一份、
甲方:乙方:
担保方:
____年____月_____日
承包经营合同6
甲方:
乙方:
证件号:
甲、乙双方就承包经营“ ”的事宜,本着公平、信用、互惠互利的。原则,经双方协商一致达成如下协议:
一、承包经销店名为:“ ”,地址:,
面积为:平方米。
二、经营权的取得:
乙方需向甲方缴纳20xx年经营利润共计万元整(大写:人民币万元整)
乙方于年月日预先缴纳万元整(大写:人民币万元整)做为经营利润保证金,并与年月日前缴纳余额万元整(大写:人民币万元整)。
乙方不得经营与“ ”相近或类似的品牌,否则甲方有权收回乙方的经营权,并对乙方处以罚款(大写:人民币)。
三、承包经营方式:
1、店面的所有权归甲方所有(包含店内所有物品,以甲乙双方签字确认的物品清单为准);
2、合同期内,乙方享有该店面的使用权,同时行使所在店面的经营管理权;
3、该店面的房租/月(大写:人民币/月)由乙方于每月前上交给甲方;
4、乙方自行负责店面水电费的缴纳、员工工资的支付;
四、乙方的年销售任务:
为保证甲方在莱阳地区的品牌代理权益,乙方作为该品牌的承包经营者,20xx年任务销售额不得少于人民币万元整(大写:人民币万元整);乙方的年任务销售额及月任务销售额以乙方的实际订货数量为准。
五、合同期间,乙方应遵守国家法律,合法经营,不得从事违反国家法律的活动,乙方应对合同期内的经营、管理的合法性负责。
六、操作过程中如遇到其他需双方配合的,甲乙双方都应本着平等、互利的原则,尽力将事情完美解决。
七、协议有效期:
本协议自年月日起至年月日止有效,协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等法律效力。
八、承包期限届满或中止(乙方不再承包或甲方不再将店承包出去),乙方需如实归还甲方店所有物品(详见附件),如有缺失的需按移交时市价赔偿;甲方如续继将店承包出去,在同等条件下,乙方有优先权。
九、本协议附件为:店面盘点表。本协议未尽事宜,由双方共同协商解决:
甲方
乙方:
代表:
年月日
承包经营合同7
发包方: (以下简称甲方)
承包方: 项目经理 (以下简称乙方)
根据中华人民共和国《建筑法》、《招标投标法》的有关法律法规,经公开招标(议标),甲方获得 工程的总承包权,为了加强管理,全面落实和履行甲方与建设方签定的《建设工程施工合同》经甲方研究决定派 同志任项目经理并组建项目部,负责承担该工程的施工管理任务,承担《建设工程施工合同》中施工方应承担的一切责任和义务。为明确双方的责、权、利关系,特签定本合同。
一、承包范围及造价:《建筑工程施工合同》约定的工程内容及其增、减、附属工程。合同造价约 。
二、合同工期: 日历 天。
三、质量标准: 。
四、安全生产及文明施工现场标准:按《建设工程施工合同》及投标承诺执行。
五、承包形式:本工程项目实行风险责任承包,即:乙方对工程结构的质量安全终身负责,对《建设工程施工合同》中规定的条款及保修事项负责,对上缴公司的管理费负责,对该工程的经营管理亏损负责并承担与本工程相关的一切法律责任。
六、管理费上缴:
(一)缴费方式:
经协商确定;乙方按以下第 种方式上缴管理费。
1、按本工程《建设工程施工合同》总价上缴管理费,计人民币¥大写 ,实际上缴管理费总额为结算总价的 %
2、乙方以包干的形式上缴管理费,本工程确定上缴管理费金额为人民币¥大写
3、其他方式:由甲方根据具体情况另行确定。
(二)缴费办法:
1、按以上第“1”种方式上缴管理费时乙方每次以建设方拨付的工程款为基数,按所定费率上缴,但全部管理费必须在该工程竣工验收前全部缴清。
2、按以上第按以上第“2种方式上缴管理费,在工程款首次拨付时一次性缴清。
3、以上第“3”式上缴管理费、甲、乙双方根据具体情况另行商定、
七:税收和“规费”的交纳经双方确定,该工程的各项税、费均由乙方承担。营业税和个人所得税由乙方自行向当地税收部门全额交纳。国家行政机关及有关各部门应收取的各项“规费”均由乙方负责自行如数交纳。
八、财务管理
1、甲方财务科对工程款实行专款专用。乙方必须保证本项目的所有工程款拨付汇至甲方财务账户,然后才财务科有计划进行支用,并严格执行公司的财务管理制度。
2、乙方不得凭白条从建设方领取工程款,或将公款转入非甲方指定的银行及账户,严禁将工程款挪用作他用,如有违反者,视为挪用公款。甲方有权单方中止合同,并撤销乙方对本项目承包的权力。同时也可向司法机关申请追究乙方的法律、经济责任,由此产生的一切经济损失由乙方承担。
九、甲方责任
1、负责与建设单位和有关部门协调,及时协助乙方办理各类手续,维护乙方的合法权益。
2、向乙方提供技术咨询和技术指导、督促乙方严格按照审定的施工方案组织施工,协助和指导乙方抓好工程质量、安全生产、文明施工、竣工验收等方面的工作。
3、指导乙方按施工规范进行施工,协助乙方解决在施工中出现的技术和质量方面的问题、及时处理现场质量事故,参与分部、分项工程验收和竣工验收。督促指导乙方搜集整理本项目的各种资料,以备归档。
4、督促乙方按规程组织安全生产,审核乙方的安全措施、设备及设施,协助乙方对施工人员进行安全生产教育,每周不少于一次,督促乙方搞好安全生产和现场文明施工,协助处理现场安全隐患及安全事故。
5、协助乙方对计划生育,社会治安综合治理,劳务管理工作等方面的教育,办理有关证件(办证费用由乙方承担)。
6、甲方有权视其工程规模,难易程度及乙方管理班子人员组成、素质情况等,必要时可向乙方调派1至3名技术管理人员费用由乙方承担。
十、乙方责任
1、严格执行甲方和建设方签订的《建设工程施工合同》中的一切条款,承担《建设工程施工合同》中承包人的一切义务和责任。
2、按照设计文件,严格按施工规范组织施工,使该项目达到《建设工程施工合同》中规定的质量等级、合同工期,达不到质量等级和合同工期,承担其《建设工程施工合同》和投标书中有关的罚责。
3、自觉遵守甲方各项规章制度,服从甲方各职能部门管理,自觉维护甲方的社会信誉。
4、做到“安全生产、文明施工”并层层落实该工程的安全、质量目标和措施,杜绝死亡事故和质量事故的发生,严禁违章作业、野蛮施工、盲目指挥,诺发生安全或质量事故,无条件的承担法律责任和经济损失。
5、项目部班子成员名单在开工前上报公司工程科,并负责项目班子的施工员、质检员、材料员、安全员、资料员、预算员等“六大员”的培训,办证工作,必须做到持证上岗,对特种作业人员要凭“特种工种作业证”录用,否则一切后果由乙方承担。
6、施工过程中,积极筹措施工资金和组织合格材料进场施工,遵守《劳动法》、《合同法》,及时足额支付各工种人工工资和材料款,承担因本工程发生的各种债务。甲方将对乙方支付工人工资的情况进行检查,发现拖欠人工工资,造成不良影响的,甲方将从工程款中直接支付该部分人工工资。
7、根据建设部建质【20xx】113号文件关于《建设工程质量责任主体和有关机关构不良记录管理办法》(试行)第六条规定,乙方在施工过程中发生该条所列1-8项行为的,除接受建设行政主管部门的处罚、限期整改外,同时接受甲方给予的每项次5000元处罚(该费用凭甲方职能部门或建设行政主管部门开具的不良记录从工程款中直接扣除)
8、乙方未严格执行JGJ59-99安全生产文明施工标准,受到建设行政主管部门或公司工程部通报批评、开出整改及处罚通知单,乙方除限期整改、接受建设行政主管部门的处罚外,同时接受甲方给予的每次500元处罚(该费用从工程款中直接扣除)
9、严格执行《建设工程质量管理条件》第六章“建设工程质量保修”各条内容,并承担其一切责任。工程完工后,因乙方造成的质量问题,且影响用户正常使用的,必须在接到通知后24小时内派人员维修,并承担维修费用,因其它原因造成的质量问题,必须配合有关部门调查处理,并按其责任划分承担相应责任。
十一、违约责任
1、甲方挪用乙方承担施工项目的工程款,将按挪用款额的日万分之五计算罚金赔偿乙方。
2、乙方不按合同财务管理条款实施,私设账户和挪用工程款,视为挪用公款,甲方按日万分之五给予乙方经济处罚情节严重者将提请法院追究其法律责任。
3、乙方诺违反合同第“十一”条之约定,使甲方社会信誉和经济上受到损害或不按规定上交甲方管理费,甲方可视其情节轻重分别做出如下处理决定:
(1)中止本合同,停止一切服务,不参与该工程竣工验收,所有资料不予签字盖章。
(2)不按规定交纳税收及“规费”由乙方承担其全部法律责任。
十二、奖励:如乙方工程质量被评为省、部优工程,甲方按每平方米一元和五元的档次奖给乙方;如获省、部级安全生产文明施工管理现场奖的,甲方按每平方米0.5元和2元的档次奖给乙方。
十三、其他约定:
1、遵照市劳动和社会保障局和荆门市规划建设局联合下发的“劳社【20xx】18好文件要求”在办理施工许可证时或签订《建设工程施工合同》前按文件规定提留相应比例的信誉保证金,以保障劳动者的利益。工资一定要当月足额直接发给劳动者,由劳动者本人签字,并将工资表每月3日前报公司财务壹份备案。乙方如拒绝执行本条款,甲方可取消其承包该工程的资格,报请主管部门更换该项目的项目经理。
2、因特殊原因,如施工期间全额垫资或业主方只给该工程部分材料不支付工程款的项目,乙方确定无力按合同约定足额交付管理费及其它费用的,乙方必须在工程完工或办理工程决算前到公司财务部办理欠款手续,否则甲方将停止一切服务,由此造成的损失由乙方承担。
3、工程竣工后,乙方应及时与工人办理工资结算手续,并按公司规定将参与该工程施工的所有民工本人签字认可的工资结算表报甲方办公室一份。若有未付清的民工工资,在竣工后的每一次拨付工程款时,甲方将留足该部分款项后,方能将剩余款项拨给乙方使用。
4、在施工过程中,若发生工伤事故,竣工时仍未处理完毕或者因工致残,伤残等级尚未签定或虽已签定,但乙方未按劳动仲裁部门或法院判定的全部补偿费支付给伤者,甲方将在乙方负责施工的各工程项目的工程款中,按伤残最高赔付额1.5倍留足该部分款项后,方能将剩余款项拨付给乙方使用。
5、若发生因乙方拖欠民工工资和对伤亡民工的善后工作处理不当,导致有关部门对甲方进行经济处罚的一切费用均由乙方承担。
6、乙方对外签订的任何合同或赊欠的人工、材料款,未经甲方签字同意,甲方均不承担民事连带责任。
7、附《施工合同》壹份于乙方
十四、本合同一式三份,甲方二份,乙方乙方,双方签字生效,全部条款履行完毕后失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包经营合同8
甲方:
乙方:
身份证号:
家庭地址:
一、承包时间:
自 年 月 日至 年 月 日止,共 年。 (计划开业时间为: 年 月 日)
二、合作内容:
甲方经营管理的特色小吃街项目内共有7座小木屋售货亭,现将其中 座租给乙方独立经营,亏盈自负。
三、合作管理
1、乙方在承包期间必须遵守甲方的监督与管理,聘用人员登记表等相关入职资料、促销计划、经营项目名称必须交由甲方备案。
2、乙方每周向甲方提交经营报表等销售报告。
3、乙方要严格按照甲方要求及本协议约定的经营范围,不得越权经营,不得哄抬价格,必须按照甲方规定操作。
4、乙方在合作期间,不得在正常工作时间关门歇业。
5、本协议生效后,乙方应积极开展售货亭的装饰、前期准备工作。
6、乙方须遵守甲方运营部的管理制度及参加甲方的各项培训和会议。
7、乙方承诺在合作期间每年至少做不少于次促销。
8、乙方必须取得工商、卫生等部门核发的证照;工作人员必须持健康证上岗。
9、乙方承诺所经营项目与其他承包方不同。
10、乙方如需调整售卖商品时需经运营部经理同意。
11、为了维护景区整体形象,乙方必须与甲方统一着装。
12、乙方承诺不经营欺骗消费者的项目。
13、乙方如出现食物中毒等事故独立承担责任,与甲方无关。
14、乙方如需转让必须经过甲方,转让价格由甲方制定,转让后甲方收取5000元手续变更费。
15、甲方员工消费享受8折优惠。
四、乙方提供的条件:
1、具有一定的餐饮经验和人脉关系。
2、拥有一定的经济实力。
五、甲方提供的条件:
1、甲方负责场地、木屋售货亭的提供
3、提供海报、工作服。
六、费用分摊
1、场地木屋管理费合计 万元/年。
2、乙方负责人工费用、商品耗材、水电费等。
七、结算方式:
乙方按市场价对游客出售所需商品,水电费每月底由公司统一收取。
八、违约处理:
1、本合同签订后,任何一方均不得违约,否则,违约方应向守约方支付 万元违约金;守约方并可视情况有权单方终止合同,造成经济损失的由违约方承担赔偿责任。
2、乙方有下列违约行为之一者,甲方有权无条件解除合同,乙方所有投入和已缴交的承包款无偿归甲方所有。
(1)合同签订后,乙方私自将售货亭装让他人。
(2)乙方擅自利用甲方的景区资源从事非法行为。
(3)经核实,乙方连续三天无故未开门的。
3、本合同的订立、变更、撤消,均需以书面形式作出通知,并盖章有效。
十一、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方应严格执行之,在执行过程中如发生争议,双方应友好协商解决,如协商不成则按合同法等国家法规提请甲方所在地法院裁决。
甲方:
乙方:
代表人:
代表人:
年 月 日
年 月 日
承包经营合同9
发包方:_________
承包方:_________
双方根据_________,协商签订本合同。
一、承包资料:_________。
二、承包经营期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止,共_________年。
三、承包形式:税后承包金(递增)包干。
四、承包方上交承包金数额:承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。
五、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业能够单方面提款的形式带给。
六、企业留利部分:生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。
七、主要经济技术指标:
1、透过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币;
2、承包期间净资产应持续或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。
3、企业资产的维护:设备完好率到达_________%;固定资产净值率_________%。
4、闲置资产的处理办法:_________。
5、新产品开发_________项,主要新产品是_________。
6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。
八、承包经营前企业的亏损和/或债务的处理:_________。
九、双方的权利与义务
(一)发包方:
1、应按承包合同规定,监督承包企业管理好资产,监督企业依法经营,照章纳税,履行合同,做好指导、协调、服务工作,不得干预承包者对被承包企业行使生产管理职权;
2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续;
(二)承包方:
1、在承包期内,有权在国家法律、法规允许的范围内对企业的生产经营管理负全面职责,并行使一切生产经营管理职权;
2、务必遵守国家的法律、法规和财务会计制度,应严格执行本承包经营合同,理解被承包企业董事会的监督,并依照法律、法规的规定,维护职工的合法权益;
3、在承包期间不得改变企业的法人地位、名称和经营范围,如确实需要改动,应经发包方董事会同意并报原审批机构批准;
4、对被承包企业的财产无权行使任何形式的处置权,如,转让、变卖、转移、抵押、抵押、出租、赠送等;
5、承包经营期间,若以被承包企业的名义贷款,须经发包方董事会同意;
6、所得承包收入应依法缴纳所得税;
7、应每_________月(季)的_________日前据实向发包方董事会报送企业的财务报表;
十、承包经营期间,企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_________。
十一、承包期间对企业原有人员的安排:_________。
十二、承包期间企业的劳动管理:_________。
十三、承包期间工资、福利管理:_________。
十四、承包期间企业的保险办理:_________。
十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担职责方式:_________。
十六、承包经营期内中止或承包期满时:
1、被承包企业应进行清产核资,清产核资应由中国注册会计师的验证;
2、清产核资的原则:_________;
3、计价办法:_________;
4、移交程序:_________。
十七、违约职责:
1、发包方违约或非法干预,给承包方造成经济损失,相应调整当年上交承包金或延长承包期限;
2、发包方违约或非法干预,造成承包方无法正常生产的,经_________的,发包方仍不改正的,承包方有权终止合同并要求赔偿经济损失;
3、承包方因经营管理不善,在_________时间内不能上交承包金的_________%,发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。
4、连续_________年(月)未按合同规定上缴承包金的,或承包方严重违反合同或严重违背法律、法规的,发包方除有权收缴承包方的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金外,还有权终止合同并要求承包方给予相应的经济赔偿;
十八、争议的解决方式:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交_________仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效,对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内,应由_________到登记机关办理登记手续。
二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日,承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理,合同双方应带给必要的协助。
二十一、双方约定的其他事项:_________。
二十二、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议,并送经原审批机构批准,协商不成,应提请仲裁裁决。
二十三、本合同一式_________份,发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份,分送_________、_________。
二十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。
发包方(盖章):_________承包方(盖章):_________
代表人(签字):_________代表人(签字):_________
承包经营合同10
甲方:_______(发包方)
乙方:_______(承包方)
经甲方研究同意,经县招标中心投标,将__水库的精养鱼塘全部给乙方承包,乙方愿意承包,并就有关事项经甲、乙双方协商达成如下协议:
1、甲方供精养鱼塘五口(总水面80.6亩)、水稻田面积20亩,温桔树若干棵给乙方承包经营,以及水库上的两个猪场600,其他附属房约1500交给乙方使用,但在使用期间,乙方应负责保管、维修,其费用由乙方承担、合同期满后,上述财产应完好无损交给甲方,否则照价赔偿,
2、承包期限_______年,即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日、
3、承包总金额为:_______、
4、承包金缴纳方法:乙方中标后,在签订合同时乙方一次性付清承包总金额给甲方、
5、乙方在承包经营期的一切费用,包括各种材料、鱼苗、渔具、工具等生产成本以及工商管理费、税费(除水产税)和工伤事故等一切费用,全部由乙方自负,甲方不承担任何责任和经营支出、
6、乙方在承包期间应维护好精养鱼塘及鱼塘的现有设施(如小涤、涵管等)、
7、若甲方以乙方承包的该鱼塘为载体,争取的上级资金全部归甲方,与乙方无关,且乙方有义务无偿配合甲方;乙方自己争取的上级资金全归乙方、
8、甲方应支持协助乙方按乡规民约的调解,处理纠纷,维护乙方经营的合法权益、
9、防洪抢险期间,乙方应积极主动地配合甲方完成水库防洪抢险工作,如不服从,依据有关法律、法规惩处、
10如遇有不可抗拒的自然灾害造成的损失,由甲、乙双方协商解决、
11、承包期间乙方要建附属设施,必须经甲方同意后方可建,否则甲方有权无偿拆除、
12以上条款甲、乙双方必须共同遵守,不得违,如有一方违,需要终止合同,罚违约金伍仟元整、
13、本合同签订后,从20_年元月1日起生效、一式五份,甲方四份,乙方一份、
甲方代表:_______
乙方代表:_______
_______年_______月_______日
承包经营合同11
订立合同双方:
___________县________乡________村________组,以下简称甲方
___________县_______乡_______村________村民,以下简称乙方
为了充分利用水利资源,发展渔业生产,为城乡人民群众提供更多的商品鱼,增加集体和个人收人,根据中(83)、(84)一号文件精神,经村民大会充分讨论和甲乙双方认真协商,特订立本合同,以供双方共同遵守。
第一条承包地点和面积
甲方将坐落在______鱼塘(河道、水库、湖面)______亩,承包给乙方养鱼,鱼塘(河道、水库、湖面)的所有权归甲方,乙方只有管理使用权和合同规定的受益权,但不准出卖、出祖或转让;在承包期内,乙方如去世,其家庭成员享有承包继承权权。
第二条承包期限
承包期限为____年,自____年____月____日起,至______年____月____日止。
第三条乙方上交甲方提成的办法及时间
在承包期内,乙方共上交甲方鲜鱼(或承包款)_____公斤(或____元),其中:____年上交_______公斤(______元),______年上交____鱼占____%,____鱼占____%……。上交时间均为每年____月____日左右(时间不超过前后十天),甲方收到乙方上交的鲜鱼(或承包款)后,即出具收鱼(款)凭证。
第四条甲方的权利义务
1.甲方应将养护鱼用的房屋____间(如果有)和下列工具提供给乙方使用:_________________________
2.上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资,甲方应合理分配给乙方。
3.甲方应对社员群众进行保护渔业生产的教育。如发生偷、毒、炸鱼等情况,甲方应积极协助乙方处理。
4.养鱼与农业用水发生矛盾时,甲方必须保证乙方用水最低位线不低于米。
5.乙方需要排水或抽水时,甲方应及时提供抽水机给乙方使用。
6.甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。
第五条乙方的权利义务
1.除了不可抗力的情况发生外,乙方必须在合同规定的时间内完成合同规定的义务,完成国家派购商品鱼的任务(如果有)。
2.乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘(或河道、水库、湖面)的费用,均由乙方自理。
3.乙方在捕捞鱼时,严禁使用电鱼、毒鱼、炸鱼等危险办法。
4.乙方在每年捕捞鱼后,应优先完成承包任务。
5.承包期届满,乙方应及时交还甲方提供乙方使用的养护鱼房屋和工具,如有损坏或丢失,乙方应负责修理或赔偿。
6.承包期届满,鱼塘(或河道、水库、湖面)内不到____________规格的小鱼、鱼苗,乙方应无偿交给甲方(或由甲方按双方协议价格购买)。
7.乙方有自主养鱼经营权,甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后,超额部分全归乙方。
8.乙方抓住偷鱼者送交甲方处理,按每人偷鱼一次罚款____________元计算,罚款归乙方。
9.合同期满后,甲方如再行发包,在同等条件下,乙方有优先承包权。
第六条甲方有违约责任
1.甲方如不按合同规定向乙方提供养护鱼用房屋、工具,付违约金________元给乙方,乙方并可提出解除合同。
2.甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资,截留贷款按其金额的_____%向乙方偿付违约金;截留现金或物品,按其金额的_倍向乙方偿付违约金。
3.甲方如无故不及时向乙方提供抽水机,应对所造成的损失负责。
第七条乙方的违约责任
1.乙方如不按合同规定的时间完成承包任务,每逾期一天,按所欠商品鱼的市场价格(或承包款的金额)的____%,向甲方偿付违约金。
2.乙方如有用电、毒、炸等危险办法捕捞鱼,应按总承包款(商品鱼按市场价格折价)的____%向甲方偿付违约金,甲方并可提出解除合同。
3.合同期届满时,乙方如捕捞小于________规格的小鱼、鱼苗,应向甲方偿付—元的'违约金。
第八条不可抗力
如因人力不可抗拒的自然灾害(如水灾、早灾等)造成鱼塘(河道、水库、湖面)崩溃、干涸,经证实后,甲方应据实减少或免除乙方的承包任务。
第九条其他
___________________________________________________
本合同自承包开始之日起生效,甲乙双方均不得随意修改或解除合同。如甲方代表人发生变更,不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜,须经甲乙双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。合同期满,甲乙双方如愿意继续承包,应重新签订合同。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份; 合同副本一式____份,交乡、村(如经公证或鉴证,应送公
证或鉴证机关)……各存一份。
甲方:(公章)________________
代表人:(盖章)______________
乙方:(盖章)________________
_________年_______月______日
承包经营合同12
甲方:发包方
乙方:承包方
为维护全体股东的合法权益,本着公平公正的原则,经双方协商一致,将至的班车经营权发包给乙方,特订立此合同。
一、本承包合同为硬性承包,承包人在签约后不得委托他人承包或中途不包,除人力不可抗拒因素除外.
二、承包期为8年,从年月日至年月日止,车辆及运营线路交由承包人经营。
三、承包人每年每月10日前需上缴甲方。
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
第六年
第七年
第八年元合计:人民币元合计:人民币元合计:人民币元合计:人民币元合计:人民币元合计:人民币元合计:人民币元合计:人民币元元元元元元元元
四、乙方需向甲方交纳承包保证金8万元。
五、缴款方式:承包人每月需将上缴的金额在当月10日前汇入发包方设立的专有账户内(到期不能上缴承包金按每日3%缴纳滞纳金,超过1月还不能履行缴纳承包金,视为乙方违约,按违约责任处理。)由非承包人去除各项费用,剩余部分按非承包人各自出资比例分配。
六、承包人在承包期内必须对车辆定期保养维护,确保车辆的正常运行,承包期满后必须确保车辆能正常营运。
七、承包期内承包方必须安全运行,杜绝事故、消除安全隐患。
八、在承包期内发生安全事故,一切责任由承包人承担并确保车辆正常营运,以保证股东们的合法权益。
九、承包期内各股东不得擅自转让自己持有的股份,确须要转让股份的只能在原有股东之间进行转让,同等条件下原股东享有优先购买权。
十、乙方在承包期内享有车辆的人事经营决策权。非承包人不予干涉。
十一、本合同的违约责任:合同签订后甲方违约需赔偿乙方人民币万元。(由于单个股东造成的合同不能履行由当事人承担于其他股东无关)如乙方违约赔偿甲方万元,承包金不得抵扣违约金。
十二、本合同须经公证处公证生效,公证费由各股东按各自比例缴纳。
十三、本合同一式五份,每股东各执一份,公证处存档一份。
十四、未尽事宜由股东协商解决,本合同签字后具有法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包经营合同13
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国森林法》和《农村土地承包经营权流转管理办法》的有关法规条例规定,乙方通过调查与自身发展的需要,同意接受甲方的引进,并规划在所属的流转林地、田地范围内,种植大树古木、花卉、苗木、药材、果树、种养殖等。经双方自愿平等协商同意订立本合同。
第一条 流转的标的、形式、期限和交付标准
甲方将其享有的坐落在 县 镇 村的下列林地林权证: 林证字
第二条 甲乙双方权利及义务
一 、甲方权利和义务
1、甲方享有按时收取流转价款权利;
2、该土地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的土地补偿。
3、不得干涉和破坏乙方的生产经营权。
4、甲方必须依法保护乙方合法权益的前提下,公正协调处理,乙方的纠纷问题,如发现破坏者,责令赔偿,按情节处罚,或遗交司法机关。
5、甲方有义务协同乙方办理相关的法律手续。
二、乙方的权利和义务
1、享爱该土地的自主生产经营权利,产品处置收益权及承包期内的土地使用权。
2、不得改变土地的农业用途,不能对当地造成污染,如果在生产过程中需建房作为仓库、办公房、职工宿舍等,甲方在不违反国家政策的前提下提供方便,共同商量解决。在建设过程中,附近的村民不得以任何理由强制承包山林地的建设工程,同样的条件和价格优先承包给甲方村民。
3、保护和合理利用土地,不能给该土地造成永久性损害。
4、该土地如遇政府征用,乙方有权利按国家标准依法获得其应得的各项补偿费用,土地征收费在外。
三、流转的价款及支付方式
1、自签定协议之日起,流转价格林地每亩120 元,按照递增方式,每五年递增一次,递增幅度每亩 20元。20xx年至20xx年为每亩120元,20xx至20xx年140元,20xx至20xx年160元,20xx至20xx年180元,20xx至20xx年200元,20xx至20xx年220元,20xx至20xx年240元,20xx至20xx年260元,20xx至20xx年280元。
2、本合同生效后三天内乙方向甲方一次性支付五年度的流转价款
3、村委按乙方承包范围大小收取管理费每年xxxx20xxxxxx元。
四、合同变更、解除和终止
1、本合同效力不受甲乙双方法定代表人变更而变动,也不因集体经济、组织的分立和合并而解除,任何一方不能随意终止合同,除因不可抗拒自然灾害损坏土地,造成合同无法履行。
2、甲方将合同终止日至流转到期日的期限内已收取的林地流转款退还给乙方;致使合同部分不能履行的,其他部分继续履行,流转价款作相应调整。
3、如要修改合同,经双方商议一致,可另协议对本合同内容进行修改或变更。
4、合同期满后,如乙方继续经营该流转林地,必须在合同期满前60天内书面向甲方提出申请。在同等条件下,乙方拥有优先继续经营使用权,但须与甲方重新签订合同。如乙方不再继续流转经营,在合同期满后90 天内将原流转的林地交还给甲方,乙方必须将原流转经营花卉苗木林地的花木妥善处理。
5、土地流转的期限超过国家规定的家庭承包期的时间无效。
(五)合同终止或解除后,原由乙方修建的道路、灌溉渠等设施,处置方式为 乙方无偿交给甲方、 (合同期内归乙
五、违约责任
1、乙方应按照合同规定,按时足额向甲方支付土地流转价款,逾期六个月视为乙方单方违约,甲方有权收回该土地的使用权。
2、乙方擅自改变该土地的农林业用途,和不合理使用土地,造成永久损害的,经国家有关部门确定后,甲方有权收回土地使用权,乙方应承担赔偿责任。
3、甲方违反合同约定,擅自干涉和破坏乙方的生产经营,使乙方无法进行正常生产经营活动,乙方有权利解除合同,甲方应赔偿乙方一切的双倍经济损失 。
六、合同争议解决方式
发生合同纠纷,双方应协商解决,协商不成,可由农业、工商、政府管理部门调解,如调解不成时,可向人民法院提起诉讼。
七、本合同如有未尽事宜,经双方平等协商后,可在后补充条款,完善合同内容,并在本合同有同等法律效应。
八、本合同自20xx年4月26 日起生效,一式五份,甲乙双方,发包方和鉴证机关、国土所,林业部门各一份。
甲方(公章):xxxx 乙方(公章):xxx
法定代表人(签字):xxxx 法定代表人(签字):xxxx
xxxx年xxx月xx日 xxxx年xx月xx日
承包经营合同14
甲方(发包方):__________
法定代表人:______________
证件号码::______________
乙方(承包方):__________
法定代表人:______________
证件号码:________________
此承包经营合同书由上述双方于___年___月___日于___订立。经甲、乙双方友好协商,为着合作经营共同发展之目的。就乙方承包经营甲方___酒店事宜,达成如下条款,双方共同遵照执行:
第一条合同标的内物品
1.甲方提供给乙方承包经营的___酒店位于___省___市____区,营业面积共___平方米。具体可营业范围为___等。
2.将___酒店的经营权移交给乙方经营。
3.附有经营所需设施、设备、用具(见清单)
第二条承包期限
承包经营时间为___年___月___日至___年___月___日,共___年,承包期满乙方有权优先续约。
第三条押金及租金支付(以人民币计)
1.该承包金一次性包死,不因任何因素而调整。该酒店及其设施、设备、装修等,不另行计取费用。
2.承包费用:乙方承包经营期内,每月租金为___元。包括场地租金。每月10号前需缴纳当月租金。
3.计租日期:甲方工程及房间配臵完成可交付乙方正常营业使用之日起一星期后开始计租,乙方应在相应本合同签订后将全部经营手续移交乙方后支付甲方首月租金。
4.其他费用:乙方承包经营期间的员工工资及提成、营业宣传、水电费、税费、垃圾费、排污费等所有经营所需要交纳费用,由乙方按照规定向有关部门或单位缴纳,甲方应无条件配合。
5.承包费用的支付方式:第2项和第3项约定的款项由乙方按照约定时间以现金和甲方确认的票据方式向甲方交纳,由甲方出具发票。
第四条酒店的交接
本协议签订之日起×日内,甲方应当将该酒店移交乙方,包括酒店所在房屋、设施设备、酒店用品等财物及财务账簿、收据、发票、营业手续等。
第五条甲方的权利义务
1.甲方按合同约定提供___酒店给乙方经营,保证乙方独立自主管理经营。
2.为乙方提供现有的经营场所及设施、设备、用具等。(另附清单)
3.负责对乙方经营活动及食品卫生安全、质量、价格、服务等进行检查和监督。
4.保证乙方经营所需的水、电正常供应(不可抗拒因素例外)。
5.免费提供停车场和室内广告给乙方使用。
6.甲方必须按照房间配备协定(另订)来配齐房间的各类设备设施固定资产(如客房电视机冰机等各类营业所需的设施)及数量。
7.甲方需负责酒店的工商、税务、消防、卫生等相关执照,确保乙方正常经营。需提供正常营业需要手续,如消防验收,营业执照审核合格等。如未合格因此产生费用由甲方负责。
8.甲方所列权利及义务如因甲方原因造成乙方损失由甲方负责赔偿。
9.因甲方原因停水停电或因各类甲方需提供的验收未达标非正常停业一日由甲方减免乙方当月二日租金,当月连续非正常停业连续超过7天(含7天)或当月共计超过10天(含10天),需减免当月租金。
第六条乙方的权利义务
1.未经甲方同意,乙方不得擅自对房屋主体做任何改动。
2.负责经营过程对酒店所有设备、设施的维护、保养和维修,并确保合同期结束时酒店所有固定资产不流失,人为损坏或被盗,否则按价双方协议赔偿。自然损坏不作赔偿。
3.经营期间,经营设备损坏或报废,由乙方负责维修或更换。
4.认真做好食品卫生安全、社会治安、消防安全用工等方面的工作,确保安全。
5.在承租期内经营自负盈亏,其对内、外形成的债权债务由乙方自行负责与甲方无关。
6.乙方应依法纳税,因乙方偷漏税收造成甲方受处罚等损失的,乙方应承担赔偿责任。
7.乙方如发现承包范围内影响安全隐患,如乙方改动产生的安全隐患应及时维修,属于甲方负责维修范围之内的,乙方应及时通知甲方维修,因乙方延误维修而造成甲方或第三者的人身财产遭受损害的,乙方负责赔偿。
8.乙方承担日常消防安全责任并且承担消防设备设施的维修保养。
9.承担所聘用人员的社保、医疗、伤亡、用工、计生、治安及福利待遇等费用和责任,甲方出具有关手续。
10.乙方在经营期间造成一切违法行为,属乙方负责与甲方无关。
11.乙方有权将全部或部分项目转让他人经营。
第七条违约责任
1.任何一方违反本合同的,均应当按《中华人民共和国合同法》承担违约责任,赔偿对方的损失。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约,违约方应向守约方支付违约金___万元并全额退回押金,给守约方造成损失的,还应当赔偿给守约方造成的损失。
第八条合同终止
1.甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2.合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第九条补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充合同,与合同具有相同法律效力。
第十条不可抗力
1.任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
2.经营期间若发生重大疫情或其他不可抗力自然灾害和社会事件,双方因相互体谅对当时租金或承包事宜作出修改或调整。
第十一条争议的解决
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果双方通过友好协商不能解决争议,则可通过提起诉讼交有管辖权的人民法院裁决。
第十二条生效条件
本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
第十三条其他
本合同—式四份,具有相同法律效力。各方当事人各执两份。未尽事宜另行协商补充。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):___法定代表人(签字):___
_________年____月____日_________年____月____日
承包经营合同15
乙方:____________
甲方 :____________
法定代表人:_______
乙方 :____________
当真人:___________
为赞成乙方经济成长,甲方前后向乙方发放贷款______笔,借款本金______万元,中断和谈签订日,拖欠利钱______元,借款本息合计______万元(借款细致环境见本和谈书附件一)。借款到期后,乙方无力归还,甲乙两边就灵活地承包策划权补偿债务事件,经过议定富裕会商,达成以下和谈:
1、甲乙两边对借款实情及本金、利钱金额和该借款扫数用于村集体经济成长的实情无贰言。
2、乙方赞成以该村的灵活地平方______米(折合___亩)的耕地承包策划权补偿所欠甲方扫数借款本息。
3、本和谈书签订之日起___日内,乙方当真互助甲方对抵债地皮进行测量并绘制抵债地皮表示图,抵债地皮面积以两边测量面积为准。抵债地皮表示图作为本和谈书附件2。
4、宗职位处所于该村___方向,东西长___米,南北长___米,东至___,西至___,南至___,北至___.(地皮细致环境见本和谈书附件2)。
5、对甲乙两边达成的以灵活地承包策划权补偿借款本息的方案,乙方已于______年______月______日调集村民代表集会评论辩论,获得村民代表集会全票经过议定(村民代表集会决议见本和谈书附件三)。乙方根据该决议并根据村民代表集会的授权与甲方签订本和谈书。
6、乙方包管对补偿债务的地皮具有权并且享有以之补偿债务的合法权力。
7、补偿债务的地皮承包策划权期限为___年,自______年______月______日起至______年______月______日止。
8、在本公约有效期间,甲乙任何一方未经对方书面赞成,不得擅自变动或清除本和谈书内容。
9、本和谈践诺期间,不因以下环境而变化,甲乙两边仍应按本和谈书商定内容践诺各自任务:
1.甲方或乙方的当真人、包办人变动;
2.甲乙两边名称变化;
3.甲方与其他名誉(联)社归并,乙方分散为两个或两个以上的村民委员会,大略乙方与其他村民委员会归并为一个村民委员会。
10、在本和谈践诺期间,因天然灾祸大略不可抗力造成年度绝收大略减产___%以上的,补偿债务期间自动延长一年;减产___%以下的,补偿债务期间自动延长半年。
11、延长抵债期限,自乙方收到甲方书面关照之日起见效。甲方经过议定邮寄方法送达书面关照的,该关照交邮之日起即视为送达。
12、甲方获得地皮承包策划权后,只能用于国度法律、标准和政策允许的农业用处,不得擅自变化地皮用处。
13、自本和谈抵债期限入手下手之日起,甲方获得地皮承包策划权,乙方赞成甲方在不违背国度法律、行政标准逼迫性法则的前提下,可以自立采纳对外发包、让渡、出租等方法兑现地皮承包策划权流转。
14、地皮承包策划权流转获得的收益扫数归甲方享有,乙方不得对此主张任何权力。
15、甲方采纳发包、让渡、出租等方法兑现地皮承包策划权流转的,在划一前提下乙方村民有优先承包、受让、承租等权力。
16、在乙方村民无人承包、受让、承租的环境下,甲方可以与乙方以外的其他村民委员会成员进行地皮承包策划权流转。
17、在乙方村民承包、受让、承租抵债地皮承包策划权的环境下,乙方该当真做好互助工作,做好乙方村民地皮承包策划权流转和谈的签订、流转款项的收缴等工作。
18、在本和谈践诺间,因抵债地皮所产生的农业税费由乙方负担,甲方不负担相干农业税费。
19、在本和谈践诺期间,因天然灾祸造成地皮毁损、灭失而没法从事农业出产的,乙方应在甲方已收益的范畴以外从头供给其他地皮大略财产补偿债务。
20、在本和谈践诺期间,国度因必要征用抵债地皮的,征地的各项补偿费用,应优先归还甲方未受偿部分的款项。甲方受偿后残剩部分,归还乙方;甲方受偿后不敷部分,乙方仍然当真归还。
21、本和谈书践诺期间,乙方该当真和谐好村民的相干工作,包管甲方地皮承包策划权流转工作的顺利进行。
22、对甲方与村民签订的地皮承包策划权流转和谈,乙方无权对和谈内容进行干涉。
23、本和谈书签订之日起10日内,乙方当真逐户关照抵债地皮的现承包人,向现地皮承包人阐明抵债事件,做好现承包人今后年度连续承包、受让、承租地皮的宣扬工作,中断收取下一承包年度的承包费。
24、补偿债务期限届满,在地皮未毁损、灭失和被征用的环境下,甲方当真将地皮交还乙方。
25、本和谈书未尽事件,由甲乙两边友爱会商予以补充;补充和谈视为本和谈书的有机构成部分。
26、如因本和谈产生胶葛,由甲乙两边友爱会商予以办理;会商不可大略不肯会商的,任何一方都可向甲方居处地人民法院提告状讼。
27、本和谈书自两边当事人加盖各自公章之日起见效。
28、本和谈一式三份,甲乙两边各持一份,报乙方主管部分宝丰县农村名誉联社备案一份。
特别阐明:本和谈文本为甲乙两边富裕会商后互助订定。甲方已提醒乙方对和谈扫数条目进行细致涉猎,并对乙方对和谈条目及措词发起的疑问予以细致解答,乙方已经承认甲方的解答,甲乙两边对本和谈的条目及措词明白同等。
附件
1.借款细致环境阐明
2.抵债地皮表示图
3.乙方村民代表集会决议
甲方:________________(盖印)
法定代表人:__________(签字)
乙方:村民委员会:____(盖印)
当真人:______________(签字)
_________年________月_______日
【承包经营合同】上海花千坊相关的文章:
承包经营合同04-27
承包经营合同07-20
承包经营合同06-08
承包经营合同08-25
餐饮承包经营合同_餐饮承包经营合同范本03-23
场地承包经营合同_场地承包经营合同范本02-16
宾馆承包经营合同05-09
公司承包经营合同12-22
食堂承包经营合同05-26
项目承包经营合同06-17